再审申请人江苏扬州建工建设集团有限公司与被

 新闻资讯     |      2018-12-23 08:56

  再审申请人江苏扬州建工建设集团有限公司与被申请人西宁国源地产发展有限责任公司建设工程施工合同纠纷申请再审民事...

  再审申请人江苏扬州建工建设集团有限公司与被申请人西宁国源地产发展有限责任公司建设工程施工合同纠纷申请再审民事裁定书

  再审申请人(一审被告、反诉原告,二审被上诉人):江苏扬州建工建设集团有限公司。

  五、公告期限:2018年12月19日 至 2018年12月25日

  被申请人(一审原告、反诉被告,二审上诉人):西宁国源地产发展有限责任公司。

  卧室: 卧室是休息、放松的空间,怎么样来提高睡眠是卧室色彩搭配的关键。卧室顶部多用白色,白色和光滑的墙面可使光的反射率达到60%,更加明亮。墙壁可用明亮并且宁静的色彩,黄、黄灰色等浅色能够增加房间的开阔感。室内地面一般采用深色,地面的色彩不要和家具的色彩太接近。否则影响家庭的立体感和明快的线条感。 如果选择壁纸来装饰的话,炎热的夏天宜用冷色调、浅褐、浅紫罗兰、浅苹果绿、湖蓝色、蓝色,有宁静、凉爽、恬适之感;而寒冷的冬季宜用红栗、奶黄、米黄色、咖啡色等暖色系,给人以温暖、开朗、活泼、充实的感觉。

  再审申请人江苏扬州建工建设集团有限公司(以下简称扬州公司)因与被申请人西宁国源地产发展有限责任公司(以下简称国源公司)建设工程施工合同纠纷一案,不服青海省高级人民法院(2012)青民一终字第59号民事判决,向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查,现已审查终结。

  商业办公场所的商业办公室装修设计过程中办公空间应该如何装修最为适合?   办公室装修装饰的作用主要是以自己的形象反映建筑室内环境的性格与特点,美化建筑室内环境,满足人们的审美要求;也可以表现某一个具体的主题,给人以感染和教育。在办公室装修设计中要正确使用装饰。商业办公场所的商业办公室装修设计过程中办公空间应该如何装修最为适合?    商业办公室装修的空间布置:1、前台方位:前台布景是一个公司向外展示的招牌,前台的规划大概向外界传递这个公司的文明,形象,理念等,好的前台规划会给来访者留下深入的形象,供给公司的品牌形象,添加客户的信赖度对错常有用的;前台还起一个非常大的效果即是招待,对来访者的尊重,便利客户。2、洽谈室:洽谈室是一个直接跟客户面对面沟通的当地,大概具有杰出的商业空气,并将公司的商品或效劳规划进入,这样有利于洽谈,添加成功率,也是一种公司形象的表现。3、单位装饰的布线:布线是一件对比费事的工作,大的单位对布线的需求更高,布线不行杂乱,要有次第,才会给人一种清新的感受,有好的心境工作,小单位通常不会请专业的布线公司来布线,这样在布线的时分就需求注意数电线、据线路和语音线路的标签必定要在放线的时分做好,防止今后出现问题的时分欠好排查。防止形成安全方面的危险。    商业办公室装修的分类:商业办公室装修的分类有很多方式和依据,最基本的是商业办公空间的商业活动性质,办公的基本模式,环境的开放程度等。  按使用性质可分为:1、生产制造型2、服务性  按办公模式分类按具体办公模式分类可分为:1、阶梯式办公模式这种工作方式相对较独立,办公室装修效果图自上而下等级分明,层次明朗,一般工商业较多应用这种模式。2、环形式办公模式这类办公空间个工作部门工作程序有密切的关系,一环套一环,其办公空间多表现为较大型的、具有灵活性的空间。现代商业活动较多应用这种模式。3、综合式办公模式 这是上述两种模式的混合体,既利用了阶梯式办公模式主次分明的优势,又结合了环形式办公模式灵活自由的特点。

  扬州公司申请再审称:二审判决认定国源公司的主张没有超过诉讼时效是错误的,对扬州公司应当承担违约责任的认定也是错误的。事实及理由:(一)二审法院认定国源公司的主张没有超过诉讼时效是错误的。1.《施工情况说明》中国源公司并没有明确提出违约索赔的要求,扬州公司在《复函》中也没有作出赔偿的承诺。另外,扬州公司也没有收到《施工情况说明》的附件六《通知》,并且《通知》主要是关于罚款的问题,可罚款与违约金是不同的两个概念,罚款是国源公司假想与扬州公司的法律地位不平等,国源公司自上而下对扬州公司做出的处罚。而违约金是作为平等的民事主体,在自愿达成的合同中明确约定的,国源公司作为企业法人是没有罚款权的。国源公司起诉是依照《建设工程施工合同》专用条款35.2中的约定,要求扬州公司每延期一日按工程总造价的万分之五承担违约责任,而不是依照《通知》要求扬州公司每延期一日,缴纳一万元罚款。所以《施工情况说明》、《通知》和《复函》都无法起到中断诉讼时效的作用。2.《关于终止施工合同的通知》也是不能起到中断诉讼时效作用的。在扬州公司做完乐都县秀水湾小区二期11#楼的基础部分后,因国源公司与临边学校发生纠纷而导致工程无法继续施工,国源公司为推卸责任于2009年9月9日向扬州公司发出《关于终止施工合同的通知》,将扬州公司清出施工场地,连11#楼基础部分的工程款也一直不予结算。而且,国源公司在一审起诉时也只是就7#、8#、9#楼的延期竣工问题主张违约金,并没有要求扬州公司支付11#住宅楼的违约金。所以,11#楼的问题是需要双方另案解决的问题,与本案是没有关联性的。3.国源公司于2011年7月20日作出的宁国地产司(2011)字第007号《补充说明》和2011年11月7日作出的宁国地产司(2011)字第018号《情况反映》是针对农民工信访的问题向省信访办和省建设厅做出的解释,这只是国源公司的一面之词,不能作为证据来使用。而且,在双方2011年7月16日对账时,国源公司也没有提出违约索赔的要求。故《补充说明》和《情况反映》也不能起到中断诉讼时效的作用。基于以上理由,可以看出国源公司举出的证据均无法证明诉讼时效曾经中断过,故二审法院认定国源公司的主张没有超过诉讼时效是错误的。(二)二审法院对扬州公司应当承担违约责任的认定错误。1.工程延期交工是国源公司违约造成的,扬州公司无须承担违约责任。双方合同签订后,扬州公司积极组织人员进行施工,并垫付了大量的资金。而且2008年又恰逢召开北京奥运会,各种建筑原材料价格都大幅度上涨,建筑成本也随之增加,工程已无任何利润可言。可即便如此,国源公司也没有按照合同约定及时给扬州公司付款,每个月都欠付大量的工程款,截止合同约定的竣工日期2008年11月30日,国源公司给扬州公司支付的工程款、材料款及代扣的税金只有5941058.31元,仅占到工程总造价的50.18%,离合同约定的70%相距甚远。扬州公司由于垫资过多,资金链断裂,为保证工程的质量不受影响,工程进度相对放缓,工程最终在2009年6月13日竣工,并一次性交验合格。就算截止到2009年6月13日,国源公司也只支付了600万元的工程款,算上支付的材料款及代扣的税金,也只占到工程总造价的66.317%,还是没有达到合同约定的70%。由此可见,工程无法按期竣工是国源公司违反合同约定,不能及时向扬州公司付款而造成的,所以扬州公司无须承担违约责任。2.扬州公司与国源公司已变更竣工日期,故不存在延期交工的违约情形。双方于2008年11月24日达成了停工的一致意见。这说明双方经协商一致,变更了合同中约定的竣工日期,之后从复工到一次性交验合格的期间内,双方再没有重新约定具体的竣工日期。可见国源公司是通过默认的方式表示双方不再受合同约定竣工日期的约束,故扬州公司也不存在延期交工的违约情形。扬州公司依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二项的规定申请再审。

  1.时间:2018年12月19日8时0分至2018年12月25日17时0分(报名截止时间)(北京时间,法定节假日除外)

  为加速设计项目,Studio 5000 Logix Designer 应用程序现采用 AutomationML 开放式数据交换。该项功能支持应用程序与 EPLAN Electric P8 等工程设计工具交换数据。现在,工程师只需进行一次系统设计,随后将该设计数据导入其他工具即可。无需花费时间对每个项目进行重新编写和重新映射。

  创立于2012年,由郭准先生以归本主义设计理论为指导,专注于咖啡厅装修设计、施工、监理一体化服务的专业化企业。郭准先生创立了属于海岸独有的设计风格归本主义,为生活环境增加一道不同的风景。代表作:漫咖啡、啤酒客、布拉格、漫猫咖啡等。

  国源公司提交意见称:(一)国源公司起诉未超过诉讼时效。1.11#楼在进行了部分基础施工后至今未施工,扬州公司的违约状态在持续,不存在超过诉讼时效的情形。2.国源公司在《施工情况说明》中已经明确提出违约索赔要求,且扬州公司在其复函中明确作出了协商解决的承诺。(二)扬州公司对一审法院认定其违约的事实并未提出上诉,对其延期交工构成违约的事实是认可的。(三)扬州公司在合同中承诺即使工程款不到位,保证工期不延误,且国源公司支付的工程款远远超过了70%以上,扬州公司称由于工程款不到位导致工期延误是颠倒黑白。

  本院认为:(一)关于扬州公司是否构成违约的问题。双方合同约定,工程开工日期为2008年5月3日,竣工日期为2008年11月30日。扬州公司未能在约定的日期竣工,直至2009年6月13日完成7#、8#、9#楼。合同专用条款部分第35.2约定“承包人违约应承担的违约责任:承包方延期交工的,每延期一日按工程总造价的万分之五处罚”。施工期间,经扬州公司申请,国源公司同意,7#、8#、9#楼曾于2008年11月24日停工,2009年3月15日复工。因扬州公司停工及复工经过国源公司同意,竣工日期应当予以顺延,对停工的112天应予以扣除,因双方并未重新约定工期,故工期仍应按照合同约定计算,扬州公司施工超出了双方合同约定的工期81天。扬州公司主张合同双方已变更竣工日期因而不存在延期竣工的情形,与事实不符。扬州公司主张,工程延期交工是国源公司支付工程款不到位、材料涨价等原因造成的,扬州公司无须承担违约责任。经查,双方合同专用条款部分第47条约定“补充条款1.在工程施工中,若发包方资金暂时不到位,承包方保证不停工、不怠工,保证工程施工的连续性”,该项约定表明即使国源公司支付工程款未达到合同约定的70%,扬州公司也不能因此延误工期,故扬州公司以国源公司不及时付款、材料涨价等原因导致工期延误,扬州公司不构成违约的理由不能成立。

  (二)关于国源公司起诉是否超过诉讼时效期间的问题。涉案工程于2009年6月竣工,国源公司已经于2009年5月15日,向扬州公司发出《通知》主张权利,《通知》载明“根据4月29日由建设单位、施工单位及窗户、地暖厂家参加的‘国源·秀水湾’小区7#、8#、9#住宅楼专题会议内容精神,决定对你公司每延期一日,处以壹万元罚款,并承担对住户延期交房的一切损失”。2010年1月9日,国源公司向扬州公司发出《施工情况说明》(《通知》作为附件六),提出扬州公司拖延工期给国源公司造成一定损失;2010年1月18日,扬州公司针对《施工情况说明》向国源公司出具《复函》载明,“工期的延误是由国源公司的资金没有按时到位导致的……对争议问题双方本着友好的态度协商解决”。2011年7月20日、11月7日,国源公司先后向青海省信访办、住房保障和建设厅报送《补充说明》、《情况反映》,两份文件均提出扬州公司拖延工期的问题。以上证据表明国源公司一直主张扬州公司有延期交工的违约行为,构成诉讼时效中断,国源公司的起诉未超过诉讼时效期间。扬州公司主张未收到作为《施工情况说明》附件六的《通知》,与事实不符。扬州公司主张国源公司未在《施工情况说明》中明确提出违约索赔的要求,未提交证据证明。至于扬州公司提出《通知》中提出的“罚款”与违约金的法律概念不同,国源公司也无权对扬州公司罚款的主张,因双方合同中关于违约责任条款中虽然使用“处罚”的表述,但实质为违约责任的约定,《通知》中虽然亦使用“罚款”的表述,但并不因此改变国源公司主张违约责任的性质,扬州公司该项主张亦不能成立。

  综上,扬州公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二项规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款之规定,裁定如下:

  郑州有家装饰正式成立2018年,是一家集商务办公、家装O2O电商中心、装修工艺博览中心、集成家居展示中心、厂家直供建材展厅、家具软装体验馆等一站式商业中心。有家将携巨资打造,潜心树立,在中原地带,在郑州这方热土,以造福当地百姓为诉求的家装品牌!

  一、本裁判文书库公布的裁判文书由相关法院录入和审核,并依据法律与审判公开的原则予以公开。若有关当事人对相关信息内容有异议的,可向公布法院书面申请更正或者下镜。

  二、本裁判文书库提供的信息仅供查询人参考,内容以正式文本为准。非法使用裁判文书库信息给他人造成损害的,由非法使用人承担法律责任。

  三、本裁判文书库信息查询免费,严禁任何单位和个人利用本裁判文书库信息牟取非法利益。

  在装修过程前,选择对的,不选贵的,因为每个装修公司的经营模式及利润获取方式的多样化,造成了如今的装修市场太多不确定性,所以选择本地装修公司相对较为可靠,切勿轻易相信互联网概念的装修公司,因为这类的装修公司与传统的装修公司在设计、施工品质、后期服务,还是有很大的实质性差别。

  上一篇:比亚迪推出新一代电动车芯片技术:能把百公里电耗降低3%

  在装修过程前,选择对的,不选贵的,中岳丽景湾地中海风格装修案例大全,找有家装饰。因为每个装修公司的经营模式及利润获取方式的多样化,造成了如今的装修市场太多不确定性,所以选择本地装修公司相对较为可靠,切勿轻易相信互联网概念的装修公司,因为这类的装修公司与传统的装修公司在设计、施工品质、后期服务,还是有很大的实质性差别。

  简约风格就是简单装修。其实艺术没有简单和奢华。装修靠的是深思熟虑后创新出的设计。要是只是简单的?“堆砌”和平淡的“摆放”,直接找装修游击队还相对省事。简约风格是现代年轻人的一直生活态度,是时尚的主体。不像有些设计师粗浅的理解的“直白”,比如床头背景设计有些简约到只有一个十字挂件,但是它凝结着设计师的独具匠心,既美观又实用。中岳丽景湾地中海风格装修案例大全,找有家装饰。

  随着餐饮行业的持续发展,品牌化和专业化的发展已成为餐饮企业发展的必经之路和目标,国内的设计公司甚多,但是专注餐饮设计的专业公司却不多。在餐厅设计的阶段,应该怎样找到合适的和专业性的设计公司成为餐饮企业

  四、未经许可,任何商业性网站不得建立与裁判文书库及其内容的链接,不得建立本裁判文书库的镜像(包括全部和局部镜像),不得拷贝或传播本裁判文书库信息。天地娱乐彩票官网: